Договор продажи строительных материалов между юридическими лицами

Договор купли-продажи стройматериалов

Договор купли-продажи строительных материалов — это стандартное двустороннее соглашение, согласно которому одна сторона обязуется предоставить товар, а другая — принять его и оплатить.

В нем содержится информация, включаемая во все договоры купли-продажи.

Чаще всего договоры купли-продажи строительных материалов заключают бизнесмены для их использования в предпринимательских целях. Однако встречается и розничная купля-продажа стройматериалов гражданам.

К договору в виде приложения обычно прикладывается спецификация. В ней подробно расписываются все стройматериалы, количество, требования к качеству со ссылкой на технические нормы либо документы производителя, которые подлежат передаче покупателю вместе с товаром (например, сертификат качества).

Важно! В отношении некоторых строительных материалов требования о предоставлении определенной информации закреплены на законодательном уровне.

Например, согласно п. 3 ст. 134 ФЗ «Технический регламент…» от 22.07.2008 № 123-ФЗ техническая документация на материалы для отделки стен, потолков, покрытия полов и др. должна содержать информацию об их показателях пожарной опасности.

Согласно ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует указанному в договоре купли-продажи, а при отсутствии такого условия — товар, пригодный для целей, для которых обычно используется товар такого рода.

Договор и спецификация оформляются в 2 экземплярах.

Договор купли-продажи может содержать в себе дополнительные пункты, такие как:

  • порядок оплаты (полная предоплата, авансовые платежи, рассрочка);
  • условия гарантии и послепродажного обслуживания;
  • ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения условий договора и др.

Договор купли-продажи строительных материалов между юридическими лицами

В зависимости от цели приобретения товара между юрлицами может быть заключен как договор купли-продажи, так и договор поставки, являющийся разновидностью купли-продажи.

  • Если товар приобретается юрлицом для предпринимательской деятельности или иных целей, не связанных с личным использованием, то стороны должны заключить договор поставки (см. статью «Договор поставки товара между юридическими лицами — образец»).

Согласно разъяснениям, данным в п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах…», под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в том числе приобретение товаров для деятельности организации или предпринимателя (оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для ремонтных работ и т. п.).

  • Если же стройматериалы приобретаются у продавца, осуществляющего продажу товаров в розницу, отношения сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже, независимо от цели приобретения товара (п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).

Например, в постановлении ФАС ВВО от 16.11.2010 № А28-10741/2009 суд определил, что товар приобретался истцом для предпринимательской деятельности (с целью строительства торгово-складского комплекса). Вместе с тем продажу товара ответчик осуществлял через розничный склад (магазин). Следовательно, такие отношения регулируются положениями ГК РФ о розничной купле-продаже. О заключении данного договора свидетельствует выдача покупателю кассового и товарного чеков, подтверждающих оплату товара (ст. 493 ГК РФ).

Судебные споры, связанные со сделками со стройматериалами

Строительный материал требует специальных условий хранения. При их несоблюдении покупатель не может жаловаться на качество предоставленного товара.

В силу ч. 1 ст. 476 ГК РФ продавец отвечает за недостатки товара, если покупатель докажет, что они образовались до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Бремя доказывания брака в случае подобного заявления истца-покупателя по общему правилу лежит на нем.

Так, постановлением 1-го ААС от 28.11.2011 № 01АП-5637/11 апелляционная жалоба истца-покупателя была оставлена без удовлетворения по причине отсутствия доказательства надлежащего хранения товара в течение длительного времени (больше года) и доказательств, подтверждающих размеры убытков. Апелляционная и кассационная инстанция оставили вынесенное судебное решение без изменения.

Поставка является частным случаем купли-продажи строительных материалов. Основным спором по договору поставки являются претензии покупателя к качеству материала.

Риск! Если покупателем был нарушен порядок приемки привезенного товара, доказать поставку некачественного материала ему будет трудно, а то и невозможно (определение ВАС РФ от 31.07.2014 № ВАС-10400/14).

Таким образом, бремя доказывания предоставления некачественного строительного материала по договору поставки стройматериалов лежит на покупателе.

В случае же приобретения потребителем стройматериала в розницу законодатель переложил бремя доказывания соответствия качества закону или договору на продавца (см. ч. 4 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

Скачайте образец договора купли-продажи стройматериалов.

Форму акта приема-передачи строительных материалов вы найдете на сайте КонсультантПлюс. Если у вас еще нет доступа к системе КонсультантПлюс, вы можете оформить его бесплатно на 2 дня.

***

Договор купли-продажи материалов заключается при проведении сделки по приобретению стройматериалов покупателем и их передаче продавцом. На него распространяются общие требования к договорам купли-продажи, а также в зависимости от субъектного состава и цели сделки — правила о договоре поставки, розничной купле-продаже и защите прав потребителей.

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Полный и бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Как и где формулируется требование покупателя к поставщику о поставке товара

Договор поставки (ст. 506 Гражданского кодекса РФ) по своей сути является одной из форм договора купли-продажи, но он используется в предпринимательской деятельности и носит исключительно консенсуальный характер.

Договор вступает в силу в момент его заключения, и далее в его рамках переходит право собственности на партии товаров. Исходя из этого, форма заявки на поставку товара должна стать одним из приложений к договору. В тексте договора оговаривается, в каком порядке заявка направляется и в какой срок поставляется товар после ее получения.

Но может возникнуть ситуация, когда договор поставки носит рамочный характер (ст. 429.1 ГК РФ). Подробнее об этом типе соглашений можно прочитать в статье «Рамочный договор поставки». Тогда он не содержит таких условий, как:

  • предмет с определением наименования и количества товара;
  • срок или сроки поставки;
  • цена;
  • адреса отгрузки;
  • условия доставки.

В рамочном договоре заявка оказывается фактически офертой, акцептом которой будет либо ее одобрение с дальнейшей поставкой, либо просто передача товара. В качестве оферты она должна содержать все существенные условия договора поставки. Акцепт необязательно должен быть совершен в полном объеме, для признания его таковым необходимо только начать исполнение заказа (см. п. 58 постановления от 01.07.1996 Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8).

Учитывая особенность заключения договора, таким образом, чаще заявки применяются в отношениях с предварительной оплатой.

Особенности заявок для разных видов поставок

Специфические формы договора поставки (для государственных и муниципальных нужд) в предпринимательской деятельности используются далеко не всеми участниками оборота. Договоры поставки, применимые к массовому субъекту, можно разделить на 2 группы:

  • разовую поставку (товар передается в определенный срок);
  • постоянные поставки в течение определенного периода (товары передаются в определенные сроки).

Образец заявки на поставку товара должен учитывать эти особенности разных типов поставок. В случае разовой поставки не нужно оговаривать, какую часть от общей партии хотел бы получить покупатель, в условии о количестве нет необходимости, если оно подробно описано в самом тексте договора. В случае, когда запланировано несколько поставок, по общему правилу товар поставляется равными долями в течение всего периода, если иное не оговорено в договоре. Соответственно, заявка как часть договора может изменить общее правило, если содержит указание на количество.

При договорах длительного действия на откуп заявке отдается большое количество условий — от предмета договора и цены до грузополучателя и способа доставки. В то время как договор на одну или несколько срочных поставок может требовать урегулирования заявкой только предмета и срока поставки.

Что должно быть в заявке

Формат заявки должен стать приложением к договору, если он оформлен в качестве одного документа за подписями обеих сторон. Если же он имеет письменную форму, но заключен иным способом, например путем обмена сообщениями, покупателю придется разрабатывать документ самостоятельно. Заявка одновременно может выступать в качестве отгрузочной разнарядки (ст. 509 ГК РФ), если в ней указывается иной грузополучатель.

Образец заявки к договору поставки предполагает наличие следующих обязательных параметров:

  • ссылки на реквизиты (номер и дату) самого договора;
  • реквизитов поставщика и получателя (допустимы неполные, если они есть в договоре);
  • реквизитов грузополучателя, если заявка играет роль отгрузочной разнарядки;
  • объема и ассортимента заказываемого товара (если в договоре предусмотрена различная номенклатура продукции, заказываться может каждый раз разный объем отдельных наименований);
  • срока поставки после получения заявки, если он не указан в договоре.

Направляется она тем способом, который должен быть отдельно указан в договоре: по электронной почте, почте, факсу. Иногда стороны предусматривают возможность заполнения заявки на интернет-портале.

При описании механизма подачи заявки в договоре нужно дополнительно описать:

  • способ направления;
  • срок и способ подтверждения;
  • срок выполнения;
  • механизм отказа от выполнения при невозможности исполнения и варианты компенсации недопоставки.

Заполнение формы заявки

Иногда документ заполняется не юристом, а специалистом торгового подразделения. При этом желательны дополнительные ограничения, а также включение в нее указаний по заполнению. Рекомендуемый формат вы найдете по ссылке: Заявка поставщику на поставку товара — образец.

При его заполнении требуется учитывать следующие параметры:

  • Ни одна из указываемых позиций не должна выйти за пределы условий договора. Нельзя просить поставить больше продукции, чем в нем предусмотрено, или сделать это в более короткие сроки.
  • Заявка должна быть выполнимой в условиях нормального делового оборота, если какие-то параметры не предусмотрены договором. Например, если срок поставки назначается на ночное время или выходной день, а в договоре такого условия не было, поставщик вправе будет выполнить ее на следующий рабочий день.
  • Заявка должна быть подписана уполномоченным лицом. Это может быть исполнительный орган; лицо, действующее по доверенности с соответствующими полномочиями; лицо, прямо указанное в договоре в качестве управомоченного на подписание заявки; лицо, постоянно подписывающее заявки в отношениях сторон (ст. 183 ГК РФ, постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.10.2012 по делу № А13-15811/2011).

Невыполнение заявки: судебная практика

Заполненная по образцу заявка покупателя на поставку товара требует неукоснительного соблюдения заявленных в ней правил. Столь же внимательно необходимо относиться к ее направлению и получению, так как подтвержденный факт вручения заявки говорит о наступлении или определении срока выполнения обязательств. Пропуск установленного в заявке срока приводит к последствиям, предусмотренным в договоре, — штрафным санкциям (см. постановление 1-го ААС от 06.04.2018 по делу № А79-7595/17).

Если заявка направляется не тем способом, который предусмотрен в договоре (например, только по электронной почте, без направления заказным письмом или иным способом), то суд может признать отсутствие оснований для начисления неустойки. Так, отсутствие доказательств надлежащего исполнения договора в части формирования и направления заявки со стороны истца становится причиной для снижения или исключения штрафных санкций (см. постановление 13-го ААС от 04.04.2018 по делу № А56-91354/17).

***

При составлении заявки следует учитывать, что все перечисленные в ней параметры должны соответствовать условиям договора. Выход заявки за эти пределы приведет к ее невыполнению без последствий для поставщика и возмещения убытков покупателю. Направление ее ненадлежащим путем послужит основанием для отказа в начислении неустойки за просрочку.

Договор поставки №__________

г. _________________ «____»_______________ ______ г.

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя или иному указанному им лицу цемент (далее в тексте Договора также — «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар Поставщику, на условиях и в порядке, определенных настоящим Договором.

1.2. Поставка Товара производится на основании Заявки Покупателя (типовая форма – Приложение №1, далее в тексте Договора также – «Заявка»), которая подлежит согласованию с Поставщиком с учетом возможности поставки последнего. Заявка, согласованная с Поставщиком, является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Совершение Поставщиком, получившим Заявку, действий по поставке Товара в адрес Покупателя или указанного им грузополучателя Товара в указанном в Заявке периоде поставки считается согласованием Заявки со стороны Поставщика. Отсутствие действий со стороны Поставщика по поставке Товара в указанном в Заявке периоде поставки, а равно отказ Поставщика в поставке Товара по предоставленной Заявке считается несогласованием Заявки со стороны Поставщика.

В случае если стороны не придут к согласию по наименованию и/или количеству Товара в отдельном периоде поставки до его начала, Поставщик вправе не производить поставку Товара до соответствующего согласования. При таких обстоятельствах данные действия Поставщика не могут быть расценены как односторонний отказ от исполнения своих обязательств, нарушение сроков поставки либо условия по количеству Товара.

В случае если при отсутствии согласования между Сторонами по наименованию и/или количеству и/или ассортименту в отдельном периоде поставки (в том числе при отсутствии надлежаще оформленной Заявки Покупателя), Поставщик отгрузил Товар, а Покупатель принял этот Товар, фактически отгруженный в этом периоде поставки Товар считается согласованным Сторонами по наименованию, количеству и ассортименту.

1.3. Качество товара должно соответствовать действующим ГОСТ для данного вида Товара.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Произвести поставку Товара в адрес Покупателя, либо указанного Покупателем грузополучателя в количестве, ассортименте и в сроки, установленные настоящим Договором и согласованной Заявкой. В случае невозможности обеспечения поставки заявленного в Заявке количества Товара, дополнительно уведомить о количестве Товара, возможном к поставке.

2.1.2. В случае нарушения сроков поставки или условий по количеству Товара, равномерно восполнять недогруженное количество Товара в согласованном ассортименте в следующем периоде (периодах) поставки по взаимному согласию Сторон.

2.1.3. Рассматривать претензии Покупателя по количеству и качеству Товара в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.

2.2. Поставщик вправе:

2.2.1. Производить поставку пропорционально полученной предоплате.

2.2.2. В одностороннем порядке приостанавливать поставку Товара в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3. Покупатель обязан:

2.3.1. Ежемесячно предоставлять Поставщику Заявку не позднее 5 (пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки. Заявка должна в обязательном порядке содержать следующие данные: дату подачи заявки, период поставки, номер и дату договора поставки, наименование грузополучателя, адрес доставки, наименование Товара, марка цемента, количество тонн, способ доставки. Заявка считается направленной надлежащим образом, в том числе при предоставлении ее при помощи средств факсимильной связи, с последующим предоставлением оригинала в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Своевременно производить оплату Товара в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара по количеству и качеству в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.4. Согласовать с Поставщиком порядок восполнения недопоставки (либо компенсации поставленного сверх согласованного количества Товара), в том числе ассортимент, количество и период (периоды) поставки Товара, в случае нарушения Поставщиком сроков поставки либо условий по количеству, в течение 5 (пяти) дней с момента нарушения уведомить о факте нарушения Поставщика.

2.3.5. Сообщать Поставщику о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, влияющих или могущих повлиять на исполнение настоящего Договора: о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства; об изменении почтовых, отгрузочных, расчетных реквизитов; о назначении в период действия настоящего Договора нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа; об отмене доверенностей лиц, уполномоченных на подписание Заявок к настоящему Договору, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда Покупателю стало известно или должно было стать известным о существовании подобных обстоятельств.

2.3.6. Рассматривать и подписывать акт сверки взаиморасчетов в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.7. Предоставлять Поставщику товарно-транспортные накладные на поставленный Товар не позднее 1 (одних) суток с момента получения Товара, при помощи средств факсимильной связи, а в течение 5 рабочих дней после поставки Товара предоставлять Поставщику копию экземпляра товарно-транспортной накладной на Товар, заверенную подписью представителя Покупателя либо принявшего Товар грузополучателя.

3. Основные условия и порядок поставки Товара

3.1. Периодом поставки Товара является календарный месяц, если иное не установлено согласованной Заявкой Покупателя.

3.2. Поставка Товара производится на основании предварительной Заявки, представляемой Покупателем Поставщику не позднее 5 (пятого) числа месяца, предшествующего месяцу поставки, в письменном виде. Заявка может быть уточнена Покупателем в пределах пятипроцентного отклонения от первоначально указанного в Заявке количества Товара к поставке, не позднее дня, предшествующего дню поставки.

В случае нарушения Покупателем срока направления Заявки Поставщик не обязан осуществлять отгрузку Товара в периоде поставки, указанном в Заявке Покупателя.

3.3. Поставка Товара производится автотранспортом, привлеченным Покупателем за свой счет (самовывоз), либо автотранспортом, привлеченным Поставщиком на условиях предусмотренным настоящим Договором.

3.4. При организации доставки Товара на условиях самовывоза, Стороны согласовании следующие условия:

  • Покупатель обеспечивает вывоз Товара своим автотранспортом со склада Поставщика или указанного им грузоотправителя в автоцементовозах любых типов, обеспечивающих сохранность Товара, с учетом минимальных автомобильных норм отгрузки;
  • обязанности Поставщика по поставке Товара считаются исполненными в момент передачи Товара перевозчику, привлеченному Покупателем, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Дата передачи Товара перевозчику считается датой поставки Товара.

3.5. При организации доставки Товара Поставщиком, Стороны согласовали следующие условия:

  • Поставщик обеспечивает доставку Товара до склада Покупателя, либо указанного им грузополучателя, в автоцементовозах любых типов, обеспечивающих сохранность Товара, с учетом минимальных автомобильных норм отгрузки;
  • обязанности Поставщика считаются исполненными в момент передачи Товара Покупателю, либо указанному им грузополучателю, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности, а также риск случайной гибели и/или повреждения Товара. Дата передачи Товара Покупателю, либо указанному им грузополучателю считается датой поставки Товара.

3.6. Минимальной автомобильной нормой загрузки является количество Товара, соответствующее максимальной вместимости одного транспортного средства, не превышающего его грузоподъемности. Поставка ниже минимальной автомобильной нормы загрузки не производится и недопоставкой не считается, штрафные санкции не взыскиваются.

3.7. Покупатель не вправе требовать суточную отгрузку Товара в объеме более двухсуточной нормы. В случае невыполнения суточной нормы Поставщик обязуется равномерно восполнить недопоставку в следующие 5 суток. Под суточной нормой исключительно в целях толкования настоящего пункта понимается количество Товара, равное частному от деления согласованного количества Товара к поставке на количество дней в периоде поставки. Применение данного толкования для любых других случаев не допускается.

3.8. Грузополучателем по настоящему Договору является любое указанное Покупателем лицо, в адрес которого надлежит отгрузить Товар. Покупатель обязуется указывать в Заявке полное наименование грузополучателя, его отгрузочные и иные необходимые реквизиты. Покупатель несет всю ответственность за правильность указанных реквизитов грузополучателя. Это, в частности, означает, что Поставщик считается надлежащим образом, исполнившим обязательство по поставке в случае отгрузки Товара в соответствии с предоставленными Покупателем реквизитами. Грузополучатель, не являющийся Покупателем по настоящему Договору, не вправе предъявлять самостоятельные требования по отношениям, вытекающим из настоящего Договора.

4. Порядок сдачи-приемки Товара

4.1. Товар подлежит приемке:

4.1.1. По количеству – согласно данным, указанным в товарно-транспортной накладной в порядке, аналогичном предусмотренному Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. №П-6.

4.1.2. По качеству – в порядке, аналогичном предусмотренному Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. №П-7.

4.2. Количество поставленного Товара измеряется в тоннах и определяется по результатам взвешивания на весах Поставщика, либо отправившего Товар грузоотправителя.

4.3. Покупатель вправе проверять вес поставленного Товара на своих весах, либо весах принимающего Товар грузополучателя. В случае расхождения результатов взвешивания при приемке Товара с весом, указанным в товарно-транспортной накладной, Покупатель обязан приостановить приемку Товара и вызвать представителя Поставщика любым доступным способом связи для составления акта о недостаче Товара. Для составления акта о недостаче Товара производится контрольное взвешивание Товара на весах независимой организации, имеющей свидетельство на поверку весов, в присутствии представителей Сторон. Результаты контрольного взвешивания на весах независимой организации Стороны признают фактическим весом Товара. В случае недостачи веса Товара по данным контрольного взвешивания по отношению к весу, указанному в товарно-транспортной накладной, прогон и простой автоцементовоза для целей контрольного взвешивания оплачивается за счет Поставщика, в остальных случаях прогон и простой автоцементовоза для целей контрольного взвешивания оплачивается за счет Покупателя.

В случае неявки представителя Поставщика в срок 24 часа с момента его уведомления (не считая времени на проезд представителя Поставщика до места приемки), либо отказа Поставщика от явки, акт о недостаче и иные предусмотренные законодательством документы составляются Покупателем совместно с представителем перевозчика, доставившего Товар, при этом, акт, составленный в отсутствии представителя Поставщика Стороны признают в качестве документа, подтверждающего факт недостачи.

В случае отсутствия свидетельства о поверке весов Покупателя либо принимающего Товар грузополучателя, либо неприбытия представителя Покупателя для приемки Товара, приемка Товара осуществляется на основании сведений указанных в товарно-транспортной накладной.

Если расхождение показаний весов Покупателя либо принимающего Товар грузополучателя с весом Товара, указанным в товарно-транспортной накладной, составляет два процента и менее, Товар считается принятым в количестве, указанном в товарно-транспортной накладной.

4.4. В случае несоблюдения порядка, указанного в п. 4.3. настоящего Договора. Товар признается поставленным в количестве, указанном в товарно-транспортной накладной, претензии по его количеству Поставщиком не принимаются.

4.5. При отказе Покупателя, либо указанного им грузополучателя от приемки Товара факт прогона автоцементовоза оформляется двусторонним актом Поставщика и Покупателя, либо указанного им грузополучателя, с указанием причин отказа.

В случае отказа Покупателя, либо указанного им грузополучателя, от подписания акта, Поставщик вправе оформить двусторонний акт с представителем перевозчика Товара, что является безусловным основанием для возмещения Покупателем понесенных Поставщиком транспортных расходов. Виновная Сторона оплачивает прогон автомобильного транспорта в размере стоимости доставки.

4.6. Поставщик обязан своевременно оформлять счета-фактуры и накладные по форме ТОРГ-12 на отгруженный Товар, а Покупатель не позднее 5 рабочих дней с даты поставки — получить счета-фактуры и накладные у Поставщика, подписать накладные, и возвратить Поставщику оформленные оригинальные экземпляры. При наличии обоснованных возражений по цене Товара Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заявить их Поставщику в мотивированной форме в письменном виде. При отсутствии доказательств извещения Поставщика о наличии таких возражений, накладные и счета-фактуры считаются принятыми в редакции Поставщика.

5. Цена Товара

5.1. Ценой Товара по настоящему Договору является цена, действующая на момент поставки Товара. Цена Товара указывается с учетом НДС. Цена устанавливается в Протоколе согласования цены на условиях поставки, предусмотренных настоящим Договором. Протокол согласования цены содержит номер и дату договора поставки, наименование сторон, стоимость отдельно каждого наименования и марки Товара, с учетом самовывоза и с учетом доставки Товара Поставщиком, и является неотъемлемой частью настоящего Договора

5.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цены и марку поставляемого цемента, уведомив об этом Покупателя в письменной форме, не позднее, чем за неделю до начала поставки по новой цене или поставки иной марки цемента. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения Товара по новым ценам или от поставки иной марки цемента. Уведомление об изменении цены или марки поставляемого цемента, направляемое Поставщиком Покупателю, а также отказ Покупателя от получения Товара по новым ценам или от поставки цемента иной марки, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной связи. В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок цена Товара, а также марка поставляемого цемента, считается согласованной Сторонами. Принятие Товара после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.

Изменение цены также распространяется на Товар, который был оплачен Покупателем, но не отгружен ему Поставщиком.

5.3. Величина транспортных расходов на доставку Товара изменяется Поставщиком в одностороннем порядке соответственно изменению перевозчиком тарифов на перевозку Товара.

6. Общий порядок расчетов

6.1. Товар поставляется на условиях полной предварительной оплаты. Оплата Товара и расходов, связанных с его доставкой, производится Покупателем не позднее 5 (пяти) банковских дней до начала периода поставки.

Оплата производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета на оплату, а при отсутствии счета – исходя из расчета количества Товара, указанного в Заявке и цены Товара, указанной в Протоколе согласования договорной цены. При перечислении денежных средств на расчетный счет Поставщика в графе назначение платежа платежного поручения Покупатель обязан указать наименование Товара, реквизиты счета (в случае его наличия), а также договора, по которому производится платеж.

Товар оплачивается по ценам, действующим на момент поставки Товара. Оплатой признается поступление денежных средств на банковский счет Поставщика. При оплате Товара Сторонами допускаются также иные формы расчетов, установленные законодательством РФ.

6.2. Согласно устным или письменным договоренностям Сторон, Поставщик вправе предоставить Покупателю возможность оплаты Товара в рассрочку. При оплате Товара в рассрочку, Покупатель обязан будет оплатить Товар в течение семи календарных дней с момента поставки неоплаченного Товара, если иное не предусмотрено письменным соглашением Сторон.

6.3. В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных п. 6.1. и 6.2. настоящего Договора, Поставщик вправе не производить поставку Товара в текущем периоде поставки и, по просьбе Покупателя, зачислить их в оплату Товара, подлежащего поставке в следующем месяце отгрузки либо произвести возврат полученных денежных средств при условии расторжения настоящего Договора.

6.4. Поставщик вправе производить отгрузку пропорционально произведенной предоплате, а в случае, если отгрузка была произведена в рассрочку, – приостановить поставку Товара до погашения в полном объеме любой денежной задолженности Покупателя.

6.5. Стороны ежемесячно производят сверку взаимных расчетов, которая оформляется двусторонним актом. Покупатель обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения акта сверки от Поставщика подписать его и направить один экземпляр (оригинал) Поставщику.

В случае если учетные данные Покупателя не совпадают с данными, указанными Поставщиком в акте сверки, Покупатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Поставщику. В случае неисполнения Покупателем установленным настоящим пунктом обязательств, акт сверки считается согласованным Покупателем и он впоследствии не вправе ссылаться на наличие разногласий между его учетными данными и учетными данными Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае доставки Товара силами Поставщика Покупатель обязуется возмещать Поставщику убытки, связанные с простоем либо повреждением автоцементовозов и оборудования при выгрузке Товара у Покупателя, либо указанного им грузополучателя, возникающие у Поставщика в связи с соответствующими требованиями третьих лиц.

7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,5 процента от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

7.3. Покупатель имеет право предъявить Поставщику документально обоснованную претензию на поставленный Товар по количеству и качеству не позднее семи календарных дней с даты поставки.

Непредъявление претензии в указанный срок означает соответствие количества и качества Товара условиям Договора.

7.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. При прекращении таких обстоятельств, Стороны продолжают выполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

8. Арбитраж

9. Прочие условия

9.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, в случае:

  • если Покупателем будут нарушены условия настоящего Договора;
  • нарушения Покупателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором;
  • приобретения Покупателем Товара в меньшем объеме, чем установлено Заявкой Покупателя.

При этом договор считается расторгнутым с момента направления уведомления Покупателю об отказе от исполнения Поставщиком настоящего договора.

Под нарушением сроков оплаты понимают однократное и (или) неоднократное ненадлежащее исполнение (или неисполнение) обязательств по оплате Товара, включая (но, не ограничиваясь) осуществление любого предусмотренного договором платежа с просрочкой или не в полном объеме или с иным отклонением от условий договора.

9.3. Договор, любые изменения и дополнения к нему, а также документы, связанные с настоящим договором, могут быть подписаны и переданы по факсимильной связи и имеют юридическую силу до получения оригинала документа. Стороны обязуются передавать друг другу оригиналы документов в течение десяти календарных дней с момента отправки факсимильного документа.

9.4. Обо всех изменениях почтовых адресов, адресов мест нахождения, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также способов обмена информацией, имеющей отношение к Договору или в связи с ним, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

При отсутствии уведомления об изменении почтовых адресов и адресов места нахождения, обращения (письменная информация) направляются по последнему известному обращающейся Стороне почтовому адресу (в его отсутствие – адресу места нахождения Стороны-адресата, указанному в Договоре) и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится.

Сторона считается надлежащим образом извещенной другой Стороной об обстоятельствах, имеющих отношение к Договору или в связи с ним, если:

  • адресат отказался от получения почтового отправления и этот отказ зафиксирован;
  • несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением почтового отправления, направленного другой Стороной (отправителем) в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал отправителя;
  • почтовое отправление, направленное Стороной по последнему известному ей почтовому адресу Стороны-адресата или месту нахождения Стороны-адресата, указанному в Договоре, не вручено в связи с отсутствием Стороны-адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал Сторону-отправителя.

3. Порядок оформления заказа, поставка
3.1. При осуществлении заказа ООО «Правильный Выбор и К» направляет в адрес ООО «СМИТД и К» 2 (два) экземпляра Заявки за подписью уполномоченного лица по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящему договору поставки строительных материалов.
3.2. Продавец в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней направляет в адрес Покупателя 2 (два) экземпляра Спецификации и 1 (один) экземпляр Заявки, согласованной со своей стороны. Копия Спецификации и Заявки с отметкой ООО «СМИТД и К» о принятии направляются Покупателю факсимильной или электронной связью. Если в указанный срок документы в адрес Покупателя не направлены, Заявка считается не принятой ООО «СМИТД и К».
3.3. ООО «Правильный Выбор и К» в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения составленной и подписанной Продавцом Спецификации, направляет в адрес ООО «СМИТД и К» любым видом связи согласованную им Спецификацию, либо отказ в получении материалов на условиях, указанных в Спецификации. Если в указанный срок документы в адрес ООО «СМИТД и К» не направлены, Спецификация считается не принятой Покупателем.
3.4. Условия поставки считаются согласованными и принятыми сторонами, если Спецификация подписана полномочными представителями и заверена печатями ООО «СМИТД и К» и Покупателя.
3.5. Продавец направляет в адрес Покупателя счет в срок не позднее четырех рабочих дней со дня получения согласованной сторонами Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
3.6. Поставка материалов осуществляется Продавцом в срок согласованный с Покупателем в Спецификации на каждую отдельную поставку материалов.
3.7. При нарушении Покупателем сроков оплаты, сроки поставки материалов увеличиваются на количество дней просрочки платежа.
3.8. Поставка материалов по каждой Заявке Покупателя осуществляется отдельно и на условиях, оговоренных в согласованной сторонами Спецификации.
3.9. В случае доставки товара Продавцом, Продавец обязан уведомить Покупателя о предстоящей поставке материалов не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемой даты прибытия транспортного средства на склад Покупателя посредством различными видами связи, сообщив: регистрационный номер транспортного средства и фамилию водителя.
3.10. Вместе с материалами Продавец передает Покупателю:
-сертификаты (соответствия, пожарный; гигиенический)- копии, заверенные Продавцом;
-товарная накладная;
-товарно-транспортная накладная;
-счет — фактура.
3.11. Право собственности на материалы и риск случайной гибели или случайного повреждения материалов переходит от ООО «СМИТД и К» к Покупателю с момента передачи материалов Покупателю. Моментом передачи (отгрузки) материалов считается дата подписания полномочными представителями накладной, либо дата отметки уполномоченного Покупателем Перевозчика в транспортной накладной о принятии материалов к перевозке (при получении материалов на складе ООО «СМИТД и К»).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *