Договор аренды очистных сооружений

ДОГОВОР № 09/17

г. __________ __________ г.

Предмет Договора:

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________

Сроки выполнения работ.

2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.

2.2. Окончание работ – не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.

Права и обязанности Сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.

3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.

3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Цена Договора.

4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:

4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.

4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.

4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Ответственность.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.

5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

Порядок рассмотрения споров.

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

Досрочное расторжение Договора.

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.

Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.

Заключительные положения.

9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 октября 2010 года N 2315-РП

О подготовке открытого конкурса по заключению
договора аренды земельного участка с инвестиционными
условиями, расположенного по адресу: 1-й Курьяновский
проезд, дом 15, Курьяновские очистные сооружения
производственного управления «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в целях размещения объекта производственного назначения «Комплекс очистки сточных вод с удалением биогенных элементов на Курьяновских очистных сооружениях, с блоками производительностью 200 тыс.куб.м в сутки и 300 тыс.куб.м в сутки», расположенного на земельном участке площадью 11,99 га, входящем в состав территории Курьяновских очистных сооружений производственного управления «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал», по адресу: 1-й Курьяновский проезд, дом 15, победителем конкурса по продаже права аренды земельного участка для строительства:

1. Утвердить стартовые условия (приложение) проведения открытого конкурса по продаже права заключения договора аренды земельного участка в целях строительства объекта по адресу: 1-й Курьяновский проезд, дом 15 с инвестиционными условиями, предусмотрев в них предложения о создании победителем конкурса акционерного общества, 100% акций которого будут принадлежать победителю конкурса, последующем закреплении за указанным обществом права собственности на построенный объект, продаже акций созданного акционерного общества городу Москве.

2. В целях подготовки конкурсной документации для открытого конкурса, проводимого городской конкурсной комиссией:

2.1. МГУП «Мосводоканал»:

2.1.1. В двухнедельный срок с даты выпуска настоящего распоряжения представить в Москомархитектуру утвержденное в установленном порядке технологическое задание на размещение объекта для определения границ земельного участка и его формирования.

2.1.2. В двухнедельный срок после выполнения пункта 2.3 настоящего распоряжения представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы договор аренды от 29 мая 2007 года N М-04-509187 для внесения изменений в части площади земельного участка на основании настоящего распоряжения.

2.1.3. Обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве для прекращения права собственности города Москвы и права хозяйственного ведения на расположенные на территории застройки строения.

2.2. Москомархитектуре:

2.2.1. В двухнедельный срок после выполнения пункта 2.1 настоящего распоряжения представить в Департамент земельных ресурсов города Москвы согласованный в установленном порядке план земельного участка в масштабе 1:2000 для образования и постановки на государственный кадастровый учет земельного участка.

2.2.2. Обеспечить в установленном порядке разработку материалов по обоснованию градостроительного плана земельного участка и на их основе подготовку проекта градостроительного плана земельного участка.

2.3. Департаменту земельных ресурсов города Москвы в установленном порядке образовать земельный участок и обеспечить его постановку на государственный кадастровый учет.

3. Департаменту экономической политики и развития города Москвы подготовить и направить в Департамент города Москвы по конкурентной политике проект договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями со всеми необходимыми приложениями к нему.

4. Департаменту города Москвы по конкурентной политике:

4.1. После выполнения пунктов 2, 3 настоящего распоряжения обеспечить подготовку пакета конкурсной документации на объект и проведение торгов в установленном порядке.

4.2. Для проведения конкурса сформировать городскую конкурсную комиссию из числа штатных сотрудников с привлечением по согласованию представителей Москомархитектуры, Департамента земельных ресурсов города Москвы, Департамента имущества города Москвы, Департамента экономической политики и развития города Москвы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, МГУП «Мосводоканал», иных функциональных, отраслевых, территориальных органов исполнительной власти города Москвы, а также комиссию экспертов для оценки качества технологических предложений претендентов и составления заключения по представленным предложениям.

5. Департаменту имущества города Москвы при обращении победителя конкурса в течение месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию заключить с ним договор купли-продажи 100% акций акционерного общества и договор залога 100% акций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Все построенные объекты инженерного и коммунального назначения вне границ земельного участка, предоставленного для проектирования, строительства и эксплуатации объекта, оформляются в государственную собственность города Москвы в лице Департамента имущества города Москвы в порядке, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 22 августа 2000 года N 660 «О порядке приемки объектов инженерного и коммунального назначения в собственность города Москвы», безвозмездно.

7. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Москвы от 8 июня 2009 года N 1186-РП «Об утверждении актов разрешенного использования участков территорий градостроительных объектов на строительство объектов коммунального хозяйства по адресу: 1-й Курьяновский проезд, вл.15».

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В., исполняющего обязанности первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Бирюкова П.П. и исполняющего обязанности заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Силкина В.Н.

Временно исполняющий
обязанности Мэра Москвы
В.И.Ресин

Приложение. Стартовые условия проведения открытого конкурса по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями

Приложение
к распоряжению Правительства Москвы
от 20 октября 2010 года N 2315-РП

Адрес: 1-й Курьяновский проезд, дом 15, Курьяновские очистные сооружения ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал».
Округ: Юго-Восточный административный округ города Москвы.
Район: Печатники.
Объект: «Экспериментальный блок комплексной очистки Курьяновских очистных сооружений со строительством дополнительного блока биологической очистки с удалением биогенных элементов», размещаемый на территории Курьяновских очистных сооружений.
Площадка Курьяновских очистных сооружений (КОС) находится на левом низменном берегу р. Москвы, в излучине, между Перервинской плотиной и мостом Курской железной дороги. На противоположном берегу р. Москвы расположен музей-заповедник «Парк Коломенское». С юго-запада к площадке Курьяновских очистных сооружений примыкает жилая застройка.
Под строительство объекта отводится промплощадка Курьяновских очистных сооружений, площадью 11,99 га. На территории отведенного земельного участка располагаются старые сооружения Экспериментального блока комплексной очистки из сборного и монолитного железобетона. Указанные сооружения подлежат сносу.
Участок расположен на территории Курьяновских очистных сооружений МГУП «Мосводоканал», оформленной договором аренды земельного участка от М-04-509187 г. N 29.05.2007 сроком на 4 года.
Характеристики исходной сточной воды принять согласно табл.1.

Таблица 1

Наименование
показателя

Ед.
измерения

Среднее
значение

Рекомендуемое расчетное значение, обеспеченность
(меньше или равно) — 85%

Взвешенные в-ва

мг/л

281

342

БПК5

мг/л

ХПК

мг/л

529

мг/л

23,2

25,8

Nобщ

мг/л

32,6

38

Pобщ

мг/л

4,67

5,99

Температура
рН

21,5

Максимальная-26
Минимальная-16

Щелочность

мг-экв/л

* дополнительно: абсолютное минимальное значение за 2006-2009 годы — 18,3шС, максимальное за этот же период — 26,4шС.
Требования к объекту:

Производительность объекта

Экспериментальный блок комплексной очистки сточных вод Курьяновских очистных сооружений (ЭБКО) после реконструкции должен иметь производительность 500 тыс.м3/сутки и состоять из двух технологических линий:
— 1-я линия — 200 тыс.м3/сутки;
— 2-я линия — 300 тыс.м3/сутки.

Общие требования

2.1. Объект создается как единый технологический комплекс. Все объекты инфраструктуры, а также вспомогательные объекты и сооружения обеих линий должны быть взаимоувязаны, а там, где это целесообразно с инженерной и экономической точки зрения, объединены (диспетчерский пункт, машинное здание, помещения для персонала и т.п.).

2.2. Предусмотреть забор исходной сточной воды от существующей камеры К1 Курьяновских очистных сооружений и подачу воды самостоятельными каналами на каждую линию.

2.3. Отвод очищенных сточных вод с каждой из 2 линий должен осуществляться в самотечном режиме в верхний бьеф камеры К-7 контактного канала очищенной воды Курьяновских очистных сооружений.

2.4. Предусмотреть перекрытие емкостных сооружений (кроме вторичных отстойников) и каналов с устройством системы сбора и очистки вентвыбросов от дурнопахнущих веществ. Все вентвыбросы подлежат очистке от летучих (токсичных и дурнопахнущих) веществ с эффективностью не менее 90% от средней расчетной концентрации в вентвыбросах. При проектировании перекрытий сооружений, каналов и камер учесть высокую коррозионную агрессивность газов, отходящих из необработанной сточной воды. Перекрытие емкостных сооружений не должно препятствовать возможности контроля их работы, а также техническому обслуживанию сооружений и установленного в них оборудования. Несущая способность перекрытий должна быть рассчитана с учетом нормативной снеговой нагрузки при неработающем сооружении.

2.5. Все присоединения к действующим инженерным коммуникациям выполняются по техническим условиям эксплуатирующих сети организаций, выдаваемым по запросу инвестора-застройщика.

Энергоснабжение

3.1. Энергоснабжение строящегося объекта выполнить на основе технических условий на технологическое присоединение мощности.

3.2. Предусмотреть строительство новой трансформаторной подстанции с распределительными устройствами на 6,0кВ и 0,4кВ мощностью, определяемой на основании суммарной мощности установленного электрооборудования, с учетом 25% резерва на последующее развитие.

3.3. Предусмотреть установку расчетных счетчиков электроэнергии и устройств подключения к автоматизированной системе коммерческого учета (АСКУЭ). Подключение к АСКУЭ предусмотреть как самостоятельного абонента Мосэнергосбыта.

Автоматизация и метрологическое обеспечение

4.1. Предусмотреть устройство коммерческих узлов учета расхода сточной воды по 1 и 2-й линиям в отдельности (поступающей и очищенной), с аттестацией этих узлов учета в качестве коммерческих. Предусмотреть применение средств измерения, имеющих сертификат утверждения типа, внесенных в государственный реестр и последнего поколения разработки.

4.2. Все возвратные гидравлические потоки блока очистки должны подаваться на блок после входного расходомерного узла, их расход подлежит измерению.

4.3. Предусмотреть автоматический контроль качества очищенной воды на каждой линии по основным контролируемым показателям (с учетом запрашиваемых МГУП «Мосводоканал»).На потоках поступающей, осветленной и очищенной воды предусмотреть установку автоматических пробоотборников.

4.4. В целях метрологического обеспечения производства необходимо предусмотреть применение средств измерения, имеющих сертификат утверждения типа, внесенных в государственный реестр и последних поколений разработки.

4.5. Предусмотреть устройство коммерческих узлов учета расхода поступающей сточной воды по 1 и 2-й очередям в отдельности. Все возвратные гидравлические потоки блоков очистки должны возвращаться на соответствующие блоки после входного расходомерного узла. Расходы возвратных потоков подлежат измерению перед подачей их на вход блока

4.6. Предусмотреть возможность передачи информации в ПУ «Мосочиствод». С этой целью предусмотреть прокладку волоконно-оптического кабеля и подключение объекта к существующей информационно-управляющей компьютерной сети Курьяновских очистных сооружений, согласно технических условий ПУ «Мосочиствод».

Технологические требования к сооружениям 1-й линии

Технологические и технические решения по реализации проекта 1-й линии ЭБКО принять в соответствии с имеющимся разработанным ОАО «МосводоканалНИИпроект» проектом «Экспериментальный блок комплексной очистки Курьяновских очистных сооружений со строительством дополнительного блока биологической очистки с удалением биогенных элементов».

5.1. Требования к очищенной воде принять согласно табл.2.

Таблица 2

5.2. Расчетные расходы принять следующими:

Средняя суточная производительность — 200000м3/сут;

Максимальная суточная производительность — 220000 м3/сутки;

Среднечасовая производительность
в сутки наибольшего притока — 9170 м3/час;
Максимальная часовая производительность — 10080 м3/час.

5.3. Предусмотреть следующие сооружения:
* сооружения механической очистки;
* сооружения биологической очистки с удалением азота и фосфора.
В составе сооружений биологической очистки предусмотреть технологию гравитационного илоразделения.

Технологические требования к сооружениям 2-й линии

6.1. Требования к очищенной воде принять согласно табл.3.

Таблица 3

6.2. Расчетные расходы принять следующими:

Средняя суточная производительность — 300000м3/сут;

Максимальная суточная производительность — 330000 м3/сутки;

Среднечасовая производительность в сутки наибольшего притока — 13750 м3/час;
Максимальная часовая производительность — 15125 м3/час.

Для обеспечения указанных расходов предусмотреть в составе объекта автоматическое регулирующее устройство.

6.3. Предусмотреть следующие сооружения:
* сооружения механической очистки (решетки, песколовки, первичные отстойники);
* сооружения биологической очистки с удалением азота и фосфора.
В составе сооружений биологической очистки предусмотреть технологию мембранного илоразделения.

6.4. Требования к технологическим решениям:

6.1. предусмотреть в составе сооружений механической очистки стадию по удалению из сточной воды грубодисперсных примесей на механизированных решетках с прозором не менее 6 мм.

6.2. В состав сооружений по обработке отбросов с решеток должны входить следующие стадии: промывка, обеззараживание и прессование отбросов.

6.3. В качестве сооружений удаления песка должны быть использованы песколовки, обеспечивающие удаление песка с крупностью более 0,1 мм. Песок, удаляемый из песколовок, подлежит отмывке от органических включений, обезвоживанию и обеззараживанию.

6.4. Подачу осадка первичных отстойников предусмотреть на узел процеживания сырого осадка Ново-Курьяновских очистных сооружений (в соответствии с техническими условиями ПУ «Мосочиствод»). Предусмотреть учет количества и влажности сырого осадка, выводимого с сооружений механической очистки.

6.5. Биологическую очистку следует предусматривать с удалением азота и фосфора. Удаление фосфора должно осуществляться преимущественно биологическим способом. Допустимо применение химического осаждения фосфора только как вспомогательное решение в периоды кратковременных высоких концентраций фосфатов в поступающей воде с целью обеспечения надежного соответствия качества очищенных вод требуемым показателям. Важным параметром работы сооружений биологической очистки является обеспечение необходимых показателей очистки от фосфатов при минимальном расходовании реагента.

6.6. Перекачку избыточного ила предусмотреть на илоуплотнители Ново-Курьяновских очистных сооружений и цеха биологической очистки Курьяновских очистных сооружений (Д 40м), в соответствии с техническими условиями ПУ «Мосочиствод». Предусмотреть учет расхода и влажности избыточного ила, выводимого с сооружений биологической очистки.
Срок строительства объекта — 32 месяца с момента получения разрешения на строительство и в соответствии с его условиями. Арендатор обеспечивает присоединение объекта к инженерных сетям в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующими сети организациями, с учетом затрат при возвратном финансировании.
Условия для победителя конкурса.
На победителя конкурса возлагаются:
— возмещение в бюджет города Москвы затрат, подтвержденных Мосгосэкспертизой, на разработку проекта строительства Линии 1 объекта «Экспериментальный блок комплексной очистки Курьяновских очистных сооружений со строительством дополнительного блока биологической очистки с удалением биогенных элементов».
— снос существующих зданий и сооружений, находящихся на застраиваемой территории;
— проектирование и утверждение в установленном порядке необходимой документации;
— строительство и пуск объекта производительностью по поступающей сточной воде 500 тыс.м3/сут.
Кроме того инвестору предлагается:

1. Создать открытое акционерное общество, 100 % акций которого будут принадлежать победителю конкурса, и обеспечить последующее закрепление за таким обществом права собственности на завершенный строительством объект.

2. Заключить с городом Москвой в течение одного месяца с даты ввода объекта в эксплуатацию Договор купли-продажи 100% акций открытого акционерного общества (п.1), предусматривающий передачу акций городу Москве после окончания выплат в счет возвратного финансирования и регистрации права собственности общества на объект, который должен находиться в работоспособном состоянии с учетом допустимого износа, при необходимости произвести комплекс ремонтных работ по восстановлению его работоспособности.

3. Победитель конкурса обязан разработать и утвердить в установленном порядке, документацию на строительство Линии 2 объекта в соответствии с технологическим заданием, разработанным МГУП «Мосводоканал».

4. Осуществить строительство объекта в течение 32 месяцев, с момента получения разрешения на строительство и в соответствии с его условиями, с учетом работ по присоединению объекта к инженерных сетям в соответствии с техническими условиями, выданными эксплуатирующими сети организациями, с последующим учетом затрат при возвратном финансировании.

5. Осуществить оплату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям с последующим учетом затрат при возвратном финансировании на основании подтверждающих документов.

6. Осуществить за счет собственных и (или) привлеченных средств подготовку и освобождение строительной площадки под размещение объекта, включая демонтаж существующих сооружений Экспериментального блока комплексной очистки и вынос всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства с последующим учетом затрат при возвратном финансировании на основании подтверждающих документов.

7. Осуществить проектирование и строительство инженерных сетей и сооружений, связанных с вводом объекта в эксплуатацию за счет собственных и/или привлеченных средств с последующим учетом затрат при возвратном финансировании на основании подтверждающих документов.

8. После завершения строительства объекта осуществить на период возвратного финансирования оформление и регистрацию имущественных прав и земельно-правовых отношений в установленном порядке.

9. Заключить с МГУП «Мосводоканал» договор на оказание услуг по очистке сточных вод.
Указанные выше расходы учитываются в случае возвратного финансирования.
Учитывая специфику объекта, устанавливаются квалификационные требования к привлекаемым инвесторам:

1. Подтверждение отсутствия на объектах инвестора и/или привлеченных им организаций аварий первой и второй категории по причине конструктивных, проектных, строительных недоработок.

2. Подтверждение наличия у инвестора или аффилированных с инвестором лиц опыта реализации проектов строительства и эксплуатации коммунальных объектов в сфере охраны окружающей среды за рубежом и в России, подтверждение того, что совокупный размер инвестиций по каждому из указанных проектов составляет не менее эквивалента 30 миллионов евро, и представлением заключенных договоров или инвестиционных контрактов на реализацию аналогичных проектов и наличия управленческого и технического персонала, необходимого для реализации проекта.

3. Подтверждение возможности привлечения финансирования для строительства объекта в форме письма финансирующей организации о имеющейся у нее принципиальной готовности предоставить участнику конкурса средства в размере не менее 14300000000 рублей (476100000 EUR по курсу ЦБ РФ на 14.10.2010).

4. Предоставления инвестором в составе заявки предпроектных предложений, оформленных в виде буклета (альбома), на строительство объекта, соответствующих техническим требованиям, изложенным в технической части к исходных данным. При этом стартовые условия проведения конкурса предлагаются следующие:
— до завершения возвратного финансирования, включая инженерные сети (в границах земельного участка, необходимого для размещения объекта), объект является 100% собственностью акционерного общества;
— 100% внеплощадочных объектов инженерного и коммунального назначения являются собственностью города Москвы.
В случае завершения возвратного финансирования объект передается в собственность города Москвы посредством передачи 100% акций акционерного общества-собственника завода.
Стоимость строительства, включая оборудование, составляет не более 14,3млрд.рублей и не учитывает затраты инвестора на плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и комплексную подготовку строительной площадки и стоимости работ по присоединению объекта к инженерным сетям, учет которых осуществляется путем увеличения инвестиционной стоимости.
В случае возвратного финансирования:
Возвратное финансирование осуществляется частями ежеквартально в течении 15 лет.
Гарантии со стороны города Москвы на период окупаемости проекта:
— выкуп 100% акций акционерного общества, являющегося собственником завода, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стоимость акций не может превышать размер возвратного финансирования.
Критерии для оценки победителя установить следующие:
— максимальная плата за право заключения договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями;
— процент снижения стоимости строительства;
— минимальная ставка в случае возвратного финансирования;
— качество технического предложения.
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
файл-рассылка мэрии Москвы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *